联系人291个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息8091条
立即监控
****点击查看
公开询比采购公告
**瑞祥143MW风电项目风机设备安装工程采购项目
（采购编号：****点击查看）
本项目已具备采购条件，现公开征集承包商（供应商）参加询比采购活动。
1. 采购项目简介
1.1采购项目名称：**瑞祥143MW自带负荷（风火打捆）风力发电项目
1.2采购人：****点击查看
1.3采购代理机构（如有）：/
1.4采购项目概况：本项目规划装机容量143MW，拟安装11台单机容量为10MW和3台单机容量为8.5MW和1台单机容量为7.5MW的风力发电机组，本项目拟**1座220kV升压站，新增1台160MVA的升压变压器，拟通过1回220kV架空线路“T”接协合风电送出线路。本项目配套储能容量为22MW/44MWh。
2.采购范围及相关要求
2.1采购范围：包括但不限于
1．机舱设备、塔筒安装工程：机舱设备、塔筒、电缆及所有附件的卸货、看护、二次倒运（不含塔筒、主机、轮毂、叶片、箱变的二次倒运）、吊装就位及安装，高强螺栓（高强螺栓、灌浆料、结构胶）第三方检测，施工过程中灌浆料、结构胶的试块制作及检测等，塔筒内电缆、光缆、照明、控制、通讯、监控、监测等设备及附件等安装调试；风机安装方案及机械安拆专项方案的编写及专家论证费用承担；设备清扫卫生；
2．风机混塔片的拼装，首段混塔吊装完毕后的二次灌浆，（试块制作及强度检测）包含后期养护工作；
3．混塔附件（混塔拼装平台、临时施工平台）的倒运工作；
4．风机机舱至底部输出配电柜的所有动力电缆、控制电缆和光纤等线缆敷设、安装、防火封堵；
5．临时包装物拆除、送电前卫生清理等必要工作；
6．****点击查看风机厂家技术人员的运行调试工作至试运行结束；
7．风力发电机部件（包括附件）、塔筒（包含混塔片）、卸车，风机塔筒、机舱、轮毂、叶片为机位卸车。风机附件、电缆等到达临时存储点后的二次倒运；同时负责以上设备需要回收物品的看护和回收装车；
8．承担所有设备到货卸车后至试运行结束移交时间段的看护责任（如因甲方原因未能如期并网，吊装验收完成后，看护责任由甲方负责）；
9．设备安装前后的清洁工作；
10．完成原始资料记录及收集工作（不限于力矩值记录表、合格证等）及安全防护用品的采购使用（包含全身式安全带、差速器等）；
11．本工程施工现场各风机机位原状地基承载力偏弱，部分不满足大型起重设备作业条件。吊装单位分包****点击查看车站位部分、运输、铺设、回收全部吊装专用钢板、路基垫板等场地加固材料，包****点击查看车站位(若使用全地面起重机作为主吊，主吊支腿下方除铺设专用垫板外，每个支腿下方需至少加铺两块钢板)、吊车行走所需足量垫板，所有垫板材料的采购、运输、铺设、倒运、修复、损耗、退场等全部工作均属于分包承包范围。主吊支腿下面的8块钢板，钢板规格：长6米，宽2.5米，厚4cm；
12．吊装（包含混塔吊装用的吊带和卡环）和混塔预应力施工的支持与配合，混塔与钢制转阶段锚索张拉配合工作（张拉工作锚索厂家施工），风机调试和预验收的配合及风机和混塔安装手册中标明的其他安装内容等。
13．中标单位需在吊装之前核实塔筒厂家BOMM清单，首台吊装完成后各方确认塔筒厂家BOMM清单材料供应量，后续吊装如产生浪费、超用，导致辅材量缺少的（如AB胶、灌浆料等），由吊装单位自行采买，因吊装单位保管不当导致设备、材料、损坏、丢失、无法使用或维修的，责任由吊装单位承担。
14．负责本标段范围内所有施工协调、转场协调以及甲方要求的其他标段土建工作完成后的地基修整、填筑等工作。
15．吊装机械配置不低于以下要求：2000t汽车吊或800t履带吊完成混塔吊装工作，1250t履带吊完成钢塔、风电机组吊装工作，根据现场吊装情况调整吊车配备，现场配备满足机舱、轮毂卸货、铺货的辅吊；
16．窝工计算原则：单季度（90天）阻工、协调不及时、设备供应不及时、甲供材滞后等情况导致单个工作面窝工、误工的，每次窝工由施工单位提报窝工误工签证单提交至项目部各方签确，季度末进行窝工误工统计，单个工作面窝工误工累计超过9天的，自第10天起各方签确后计算窝工费用，窝工、误工费用（包括人工、机械、管理、税金等单个工作面工作所需的全部费用）；窝工误工不计算情况：（1）春节、元宵节、清明节、劳动节等国家重大节日不计算窝工误工；（2）政策性停工、行业要求停工检查的不额外计算窝工；（3）超出吊装条件的天气影响，如：下雨、下雪等自然条件引起的窝工误工不计算窝工误工费用，大风天气，甲供设备无法运输至机位，影响吊装，责任由甲方负责，甲供设备到达机位，天气原因无法吊装，则不产生窝工误工；（4）吊装单位自身原因（私自超占平台、损坏村民财产的）导致无法进行吊装工作的，不计算窝工、误工；（5）主机厂家到场设备、塔片、钢塔等铺货情况由吊装单位统一安排，吊装单位铺货安排不当影响吊装的不额外计算窝工、误工；
17．乙方生产生活临建、施工过程中超占施工用地租赁及赔偿、场地清理、地貌恢复等作业。施工水、电乙方自行解决；
18．在施工过程中超越发包人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由投标人负责赔偿；
19．投标人应严格按照招****点击查看政府的环水保要求进行现场施工、材料的运输等；负责在施工期间针对运输及施工作业采取足够的洒水抑尘措施，保证本项目工程涉及的所有材料设备运输车、施工机械、通勤车辆行驶及现场施工作业不造成扬尘污染；并承担因此发生的补偿、罚款等，费用含在报价内。
20．如投标人无法满足承包人或业主的施工进度、施工质量、人力**配备、技术及质量资料提交等要求，承包人有权将既定清单工作内容或合同约定其他内容委派给第三方施工，由此产生的一切费用（包括不限于业主监理考核、其他标段停误工索赔、因此增加的赶工费用、第三方人员机械进出场及相关施工费用等）投标人自行承担。
2.2计划工期（工程）：开工日期：2026年08月25日，竣工日期：2026年11月15日，具体以采购人通知为准。
2.3建设地点（工程）：**省**市**市
2.4质量要求（工程）：达到国家、行业和地方验收标准，满足设计及国家有关施工规程和规范要求。
3.资格要求
3.1本次采购要求承包商（供应商）依法设立且其资质、财务、业绩、信誉、项目主要负责人等满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。
3.1.1资质要求：投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质
3.1.2财务要求：按照投标文件格式提供。
3.1.3业绩要求：近3年承担至少5项同类或类似项目施工业绩。
3.1.4信誉要求：****点击查看政府行政管理机构、机关、法人等主体实施市场禁入期间的供应商；****点击查看法院失信被执行人名单、未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录、严重违法企业及涉电力领域失信联合惩戒对象黑名单，以投标截止日在“信用中国”、**建筑工人管理服务信息平台查询结果为准。
3.1.5项目主要负责人要求：须具备相关工程贰级（含）以上注册建造师执业资格，安全生产考核合格证书（B证），且在**范围内无在建工程并提供项目经理业绩；拟派项目经理在递交预审申请文件截止日前 6 个月内被更换的，不得参加本次工程资格预审。
3.2
其他要求：（1）投标人须承诺投标截止日前在**范围内不存在农民工工资拖欠被限制投标的情况；
（2）招标人在确定中标单位后将对其主要管理人员的素质和能力进行面试考核，面试不合格的招标人有权解除其中标资格；
（3）投标人须在标书中提供项目负责人及主要管理人员近6个月社保证明。
4.采购文件的获取
4.1凡有意参加者，应当在“中国电建公共**交易系统”（网址为 ，以下简称“电建交易系统”）进行注册，并领取CA数字证书(提示：进行全流程电子化采购的项目需领取CA数字证书)。完成注册后，请于2026年8月24日00时00分止（**时间），通过互联网使用CA数字证书登录“电建交易系统”，明确所参与项目标段，****点击查看银行支付采购文件费用后下载采购文件。线下不予受理。
（提示：1、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第十条规定：
“从竞争性磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。” “磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日。”
2、《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十九条规定：“从谈判文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。” ）
4.2未按本采购公告4.1条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。
5.响应文件的递交
5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为2026年08月25日16时00分整（**时间），响应单位应在截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“交易系统”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。具体递交方式详见采购文件中“承包商（供应商）须知”。
5.2
逾期送达的、未送达指定地点的、不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审（如有）未通过的响应文件，采购人将予以拒收。
6.联系方式
采 购 人： ****点击查看
地 址： **省**市历**经十东路7000号汉峪金谷A2-6
联 系 人： 裴云鲁
电 话： 156****点击查看9418
电子邮件：****点击查看@sepco1.com
采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人） （签名）
采购人或其采购代理机构： （盖章）
日期： 年 月 日
基本情况
上次中标企业: 华信****公司
潜在竞争对手: 共
26
个, 其中与甲方合作关系紧密的
1 家
