郑州工程指挥部工程管理用房整治工程结构检测鉴定发包公告

公告-招标公告河南 - 郑州 - 二七区

发布于 2026-08-04

招标详情

中国铁路郑州局集团有限公司郑州工程指挥部

企业详情 >相似采购商 >

联系人44个

立即查看

可引荐人脉593人

立即引荐

历史招中标信息677条

立即监控

发包公告

1．发包条件

本****点击查看指挥部工程管理用房整治工程已由《集团公司计****点击查看指挥部工程管理用房整治工程预算的批复》(郑计概审〔2026〕145号)批准建设。目业主****点击查看集团有限公司，建设资金来****点击查看集团有限公司，项目出资比例为100%，资金已落实。发包人为****点击查看，本工程结构检测鉴定已具备发包条件，特邀请有意向的申请人参加：

2．项目概况与招标内容

2.1建设地点：**省**市。

2.2计划工期：计划工期90天。

2.3项目概况

屋面治漏，优化调整房屋平面布局，内、外墙涂料，顶棚涂料结合吊顶，室内地板砖部分更换，门窗部分更换；卫生间、盥洗间整治；院内地面、围墙、大门适应性整治；暖通、空调、给排水、强电、弱电等设施配套。

2.4发包范围

本次发包范围：进行建筑工程结构质量检测、安全性鉴定、抗震性鉴定等。

服务期限：自合同签订之日起至出具业主单位认可的相应房屋结构检测报告、鉴定报告结束。

2.5标段划分

划分为一个标段，标段号：GLYFJC。

3. 响应人资格要求

3.1 响应人资格要求

3.1.1 申请人必须具备：中华人民**国境内合法注册的独立法人，具有行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或建设工程质量检测机构专项资质证书（同时具备建筑材料及构配件检测专项、主体结构及装饰装修检测专项和钢结构检测专项），业绩要求为：2023年8月～2026年8月（近三年）承担过或正在承担1项及以上类似项目工程检测鉴定业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

项目负责人要求：具备一级注册结构工程师资格证书，相关专业中级及以上技术职称，本科及以上学历。年龄不超过55岁，与响应人具有有效的劳动和社保关系。3年及以上工程结构检测鉴定工作经历，在本单位服务2年以上，具有较高的技术水**较强的组织管理能力，无不良行为记录。

3.1.2 本标段招标不接受联合体投标。

3.1.3 其他要求：财务要求：财务状况良好，企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。信誉要求：2023年8月～2026年8月（近三年）无任何违法和重大违约行为，不处于停标阶段。2023年8月～2026年8月（递交响应文件之日起前3年内）中申请人及申请人法定代表人、拟委派的工程****点击查看人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。响应人及其法人代表和拟派驻的工****点击查看人民法院列入失信执行人。

4．发包文件的获取

4.1凡有意参加者，请于2026年8月5日至2026年8月9日，每日上午08:00时至12:00时，下午14:00时至17:00时（**时间，下同），

响应人应在本项目递交响应文件截止时间前完成国铁采购平台（https：//cg.****点击查看.cn/）注册并通过审核；逾期未完成注册并****点击查看集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4.2发包文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 / 元。

4.3本次招标不提供发包文件的邮寄。

5. 响应文件递交及开标信息

5.1 响应文件递交的截止时间（递交截止时间，下同）为 2026 年 8月14日 9时 30分，地点为：河****点击查看大学路淮河路升龙天玺1号院1号楼2004****点击查看。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告在国铁采购平台（https：//cg.****点击查看.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.com）上发布。

7.联系方式

发包人：****点击查看（异议受理部门）